證券代碼：600667 股票簡稱：太極實業(yè) 公示序號：臨2024-048

無錫太極拳實業(yè)股份有限公司

有關(guān)總計起訴、訴訟事宜的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

重大事項提醒：

●案子所處訴訟環(huán)節(jié)：審理環(huán)節(jié)

●上市企業(yè)所處被告方影響力：無錫太極拳實業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）分公司信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)電子器件第十一設(shè)計研究院科技工程有限責(zé)任公司（下稱“十一科技”、“訴訟被上訴人”或“訴訟反請求申請者”）為訴訟被上訴人、訴訟反請求申請者。

●非法獲利：此次訴訟中涉及的額度包含十一科技要求他們賠償損失、未施工標(biāo)準(zhǔn)處以罰款及擔(dān)負(fù)賠償責(zé)任等共計60,008.365萬余元；訴訟反請求中涉及的額度包含規(guī)定天合光能（宿遷市）光電有限公司（下稱“宿遷天合”、“仲裁申請人”或“訴訟反請求被上訴人”）支付工程款16,105.58萬余元（待定）及賠償責(zé)任等。公司及子公司持續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事宜總計非法獲利為143,799.34萬余元（含此次訴訟、訴訟反請求事項），占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的18.06%。

●因為公司及子公司持續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事宜中部分案子還沒開庭審判、協(xié)商、裁定或?qū)徑Y(jié)，目前還無法確定對企業(yè)今天盈利或過后盈利的危害。公司將根據(jù)案子工作進(jìn)展，依照法律法規(guī)和政府會計準(zhǔn)則進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，并及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、此次訴訟、訴訟反請求事項的相關(guān)情況

公司子公司十一科技于近日接到常州市監(jiān)察委員會（江蘇新能源異議訴訟核心）訴訟通知單，天合光能便與十一科技所發(fā)生的建設(shè)工程施工合同糾紛，向常州市監(jiān)察委員會明確提出仲裁申請，要求裁定十一科技擔(dān)負(fù)協(xié)議約定合同違約金、未施工標(biāo)準(zhǔn)處以罰款及賠償責(zé)任，并要擔(dān)負(fù)案子有關(guān)相關(guān)費用。接到訴訟通知書后，十一科技向常州市監(jiān)察委員會明確提出反請求，要求裁定宿遷天合付款十一科技工程進(jìn)度款及賠償責(zé)任，擔(dān)負(fù)案子仲裁費，并確定十一科技對所涉工程項目競拍、賣掉、折扣率所得的合同款具有優(yōu)先受償權(quán)。

截至本公告公布日，此次訴訟、訴訟反請求案子均已被常州市監(jiān)察委員會立案受理，并未開庭審判。

（一）訴訟、訴訟反請求被告方

訴訟反請求被上訴人（仲裁申請人）：天合光能（宿遷市）光電有限公司

訴訟反請求申請者（訴訟被上訴人）：電子信息產(chǎn)業(yè)電子器件第十一設(shè)計研究院科技工程有限責(zé)任公司

（二）事實認(rèn)定

2022年7月，十一科技與宿遷天合簽定《建設(shè)工程施工合同》，承諾十一科技承攬宿遷天合分包的宿遷市（三期）年產(chǎn)量8GW高效率太陽能電池板新項目EPC總包項目，合同書對工程各個階段里程碑式進(jìn)行時間范圍及工期等進(jìn)行了承諾，合同單價方式為固定總價（未稅價）55,000萬。

在《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行環(huán)節(jié)中，彼此另簽署二份《補充協(xié)議》，二份《補充協(xié)議》的未稅價固定總價分別是1,831.1926萬余元、700萬余元。

上述情況工程項目已工程驗收，宿遷天合也已投入使用。經(jīng)計算，上述情況《建設(shè)工程施工合同》及二份《補充協(xié)議》項下總計價稅合計款為62,708.9999萬余元。

2024年12月10日，宿遷天合以十一科技施工期毀約為理由兌現(xiàn)第三人東亞銀行（我國）有限責(zé)任公司成都分行為十一科技就本項目開具的履約保函賬款5,500萬余元。

截至2024年12月15日，宿遷天合預(yù)付工程進(jìn)度款金額為52,103.4199萬余元（價稅合計），差額部分迄今沒付。

（三）宿遷天合的仲裁請求及原因

1、仲裁請求：

（1）裁定訴訟被上訴人賠償損失等共計59,015萬余元。

（2）裁定訴訟被上訴人付款切包花費300萬余元。

（3）裁定訴訟被上訴人付款工程施工中產(chǎn)生的管理辦處罰136.365萬余元。

（4）裁定訴訟被上訴人賠付液態(tài)氮損害557萬余元。

（5）裁定該案仲裁費、財產(chǎn)保全費、法院強制執(zhí)行保險費用、律師代理費等實現(xiàn)債權(quán)的相關(guān)費用由訴訟被上訴人壓力。

2、原因：

宿遷天合覺得：工程施工期內(nèi)，因十一科技原因造成新項目各個階段結(jié)束時點和工期等均出現(xiàn)了比較大耽誤而且十一科技未按照合同約定施工標(biāo)準(zhǔn)；與此同時，因工程延期及十一科技沒完成合同書約定事項，造成宿遷天合形成了液態(tài)氮損害及切包損失。因此，十一科技應(yīng)承擔(dān)協(xié)議約定合同違約金、未施工標(biāo)準(zhǔn)處以罰款及賠償責(zé)任，并要擔(dān)負(fù)宿遷天并成維護(hù)合法權(quán)益的相關(guān)費用。

（四）十一科技的訴訟反請求及原因

1、訴訟反請求：

（1）裁定訴訟反請求被上訴人付款訴訟反請求申請者工程進(jìn)度款16,105.58萬元及賠償責(zé)任【待定，工程進(jìn)度款及利息具體金額均待鑒定機構(gòu)后根據(jù)鑒定結(jié)果確立】。

（2）裁定確定訴訟反請求申請者對《建設(shè)工程施工合同》及二份《補充協(xié)議》項下的工程項目競拍、賣掉、折扣率所得的合同款在反請求第1項范圍之內(nèi)具有優(yōu)先受償權(quán)。

（3）仲裁費用由訴訟反請求被上訴人擔(dān)負(fù)。

2、原因：

十一科技覺得：十一科技按照約定依法履行附隨義務(wù)，所涉工程項目已工程驗收，宿遷天合也已投入使用，但宿遷天合推遲支付，一直未支付工程款差額部分，而且以十一科技施工期毀約為理由兌現(xiàn)履約保函5,500萬余元。因而，宿遷天合應(yīng)向十一科技支付工程款及賠償責(zé)任，擔(dān)負(fù)仲裁費等相關(guān)費用，且十一科技對所涉工程項目競拍、賣掉、折扣率所得的合同款具有優(yōu)先受償權(quán)。

二、公司及子公司持續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事宜

截至本公告公布日，公司及子公司不會有單項工程非法獲利占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額平方根10%以上重大訴訟、訴訟事宜，公司及子公司持續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事宜總計非法獲利為143,799.34萬余元（含此次訴訟、訴訟反請求事項），占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的18.06%。

以上有關(guān)起訴、仲裁案件的相關(guān)情況如下所示：

■

注：此表合計數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，系四舍五入而致。

三、此次公示的訴訟、訴訟對企業(yè)今天盈利或過后盈利等的影響

公司及子公司持續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事宜中部分案子還沒開庭審判、協(xié)商、裁定或?qū)徑Y(jié)，目前還無法確定對企業(yè)今天盈利或過后盈利的危害。企業(yè)將按照政府會計準(zhǔn)則要求和需求進(jìn)行對應(yīng)的賬務(wù)處理，具體影響額度以年審會計師確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)將積極采取相關(guān)措施維護(hù)公司和股東利益，并高度關(guān)注有關(guān)起訴、仲裁案件后面工作進(jìn)展，依照法律法規(guī)要求立即履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

無錫太極拳實業(yè)股份有限公司

股東會

2024年12月23日